|
工程名称：发包人（甲方）：承包人（乙方）：家庭居室装饰装修工程施工合同发 包 人： 承 包 人：住 址： 地 址：委托代理人： 营业 执照号：电 话： 资质 证书 号： 会 员 证 号： 法定 代表 人： 电话： 委托代理 人： 电话：施工队负责人： 电话：依照《中华人民共和
元。 12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。 12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金 元。 12.7合同履行过程中，发包人将承包人的承包施工项目全部或部分拿出自行施工制作的，将不享受承包人承诺的所有优惠条件。 第十三条 合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决； （一）提交芜湖仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院提起诉讼。 第十四条 几项具体规定 14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写） 元（此费用不在工程价款内）。 14.2施工期间，发包人将外屋钥匙 把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁 把，由承包人当场负责安装交付使用。 14.3施工期间承包人每天的工作时间为：上午 点 分至 点 分；下午点 分至 点 分。 第十五条其他约定事项： 第十六条附则 16.1本合同以双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 16.2本合同签定后工程不得转包。 16.3本合同一式 了解更多有关房地产法常识，请点击：
丁龙律师 免费法律咨询热线：400-080-1966 转 1006
|