原告：周某某，男，汉族，1965年X月X日出生，住址ZZ市北办事处十里村，电话：

被告：ZZ市某某矿山设备有限公司，地址：ZZ市经济开发区业兴路9号，法定代表人金某，职务董事长。电话：

诉讼请求

1、判令被告偿付剩余工程款.39元，并自2012年9月19日起计付利息。

2、判令被告赔偿损失150万元（暂定，以鉴定为准）。

3、判令被告承担本案。

事实与理由

2009年9月24日开始，原告为被告施工位于ZZ市经济开发区兴业路9号的厂区一期工程（办公楼、车间钢砼柱基础、防护墙及门窗工程），2010年1月26日签订。施工中由于被告资金不足及供材不及时，造成工程至今未全部完工。

2012年4月26日起，双方多次磋商先对已完工部分进行验收和结算，2012年7月19日原告向被告报送了《工程决算申请表》和《决算书》，已完工程决算造价为.36元。被告法定代表人金某在申请表上代表被告（甲方）签字。合同补充条款第12条约定：“乙方上报工程竣工结算书，甲方应在30日内审结完毕，超过30日不审结，甲方应视为乙方报结算书金额为准，审结完毕后，甲方应按合同付款，余款在30日内付至95%”。

至2012年9月19日时间超过应审结和付款的总期限60天，其间在当地镇政府有关部门的主持下双方多次协商，被告2012年9月1日又付了10万元，此外既没有审结决算报告、也没有付款至95%。

至起诉之日，被告应付工程款为.39元（.36*95%），已付款280元，尚有.39元未付。（合同无效，按约定的工程款计算）

合同竣工日期应为2010年5月15日，由于被告的原因实际到现在也没有全部完工，给原告造成了多项损失，如：窝工停工费、机械设备调遣费、倒运费、建筑材料和构件积压费、保管费、机械设施闲置费、租赁费、临时设施建造费以及其他直接与该工程有关而独立发生的费用等，被告应预赔偿。
委托代理人高富国律师

综上，为维护原告的合法权益，提起诉讼，望人民法院判如所诉。

此致

上级市中级人民法院

具状人：

2012年9月20日