中国法律网
法律通行证: 用户名: 密码:  注册
律师加盟热线:400-8919-913   律信通 律信通  
律师
公众 咨询 贴吧
律信通 案件委托
频道 房产 婚姻 交通事故 保险 建设工程 劳动
留学
公司 合同 刑事辩护 医疗 知识产权 工商
新闻 宽频 文书 常识 案例
法规 专题 杂志 百科 论文
查找全国各地律师: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 点击各城市名拼音首字母查找律师 公众找律师,信赖律信通!律师做宣传,首选律信通!
当前位置: 主页 > 法律专题2 > 抚养费标准 >

商品房买卖纠纷 开发商延期交房,违约金如何计算

时间:2012-10-09 23:28来源:绿巧克力 作者:凝儿 点击:
基本案情:2009年12月23日,原、被告签订郑州市,约定乙方(原告)向甲方(被告)购买系争房屋,房屋暂测建筑面积为109.58平方米,每平方米单价23,781元,总房价款为2,605,930元,支付方式为2009年12月23日支付首付款1,302,965元,2010年1月15日前支付房款302,

基本案情:2009年12月23日,原、被告签订郑州市,约定乙方(原告)向甲方(被告)购买系争房屋,房屋暂测建筑面积为109.58平方米,每平方米单价23,781元,总房价款为2,605,930元,支付方式为2009年12月23日支付首付款1,302,965元,2010年1月15日前支付房款302,965元,剩余款项由乙方向银行贷款。合同还约定甲方定于2010年6月30日前将该房屋交付给乙方,如未在约定的期限内将房屋交付乙方,应当向乙方支付,违约金按乙方已支付的房价款日万分之0.2计算,违约金自本合同约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过90天后,超出部分按乙方已支付的房价款日万分之0.4计算。合同补充条款第二条对第五条做出特别约定:该套房屋交付时,甲、乙双方同意当实测面积与暂测面积不一致时,按该房屋每平方米建筑面积单价据实计算,多退少补。
  后,原告于2010年1月20日之前向被告支付了房款1,605,930元,剩余的1,000,000元通过银行贷款的形式支付给被告。2011年1月7日,被告向原告发出书面交房通知书,通知原告于同月11日办理交房手续。交房当日,原告林XX委托母亲高XX办理收房手续。被告出具交房费用清单,该清单载明:系争房屋实测面积105.55平方米,被告应退还原告95,845元房款,并支付延期15,411.34元。高XX当即提出按合同约定的标准计算的违约金偏低,故该日原告未收房。同月15日,原告为避免继续造成损失,先收下了面积差额款和违约金,但函告被告将保留对延期交房违约金调高的申诉权。
  2011年3月11日,高XX将系争房屋与同号XX室、XX室房屋一并出租给案外人陈XX,双方约定房租为每月34,630元,租期自2011年3月11日起至2013年3月31日。
  2010年3月30日,被告公司工程部通知总包方浙江XX建筑集团股份有限公司暂停南面道路施工,待项目南进出口施工完成后再进行连接施工。原因是被告为施工南进出口办理掘路执照时被告知,根据沪府发[2009]43号文、沪建交[2009]1182号文规定,2010年4月1日至10月31日期间,系争房屋所属地段纳入郑州市世博会期间停止掘路施工作业的范围,由此导致南进出口不能如期施工。
  法院作出了如下判决:
  一、被告郑州XX房地产开发有限公司应于本判决生效之日起七日内增付原告林XX、杨XX逾期交房违约金(以2,605,930元为本金,自2010年7月1日至2011年1月10日止,按每日万分之零点四计算);
  二、驳回原告林XX、杨XX的其余诉讼请求。

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
用户名: 验证码: 点击我更换图片
栏目列表
推荐内容
中国法律网 版权所有 邮箱:service@5Law.cn 建议使用:1024x768分辨率,16位以上颜色 | 京ICP备2023040428号-1联系我们 有事点这里    [切换城市▲] 公司法
400-8919-913 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-12:00

法律咨询5分钟内回复
请用微信扫描二维码
关闭

关注网站CEO微信,与CEO对话